承包施工合同word版。
在经济全球化时代，商业贸易活动十分频繁，很多地方合同的使用频次是非常高的。在签订合同时最好将合同目的明确的表述出来。正式的合同如何有条理性与逻辑性呢？小编现在推荐你阅读一下承包施工合同word版，希望你能从中找到有用的内容！
随着企业和经济的不断发展，合同是否生效却要满足更高的条件。合同也是实现专业化合作的纽带，写合同的注意事项有哪些？通过学习“承包施工合同word版”我们可以获得很多有益的启示，以下资料仅供参考请谨慎使用！
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和省、部、委的有关规定，本着公平合理的原则，经双方协商同意，特签定本合同如下：
一、工程地点及内容：兴旺水泥公司办公楼后新建二层商铺土建工程。
二、承包方式：包工包料。
三、材料的供应与采购：乙方在施工中优先使用甲方生产和销售的建筑材料，甲方能供应的材料不得向外采购，外购材料必须保证质量，并提供相应的产品合格证和检验报告。
四、结算方式：乙方所完成的工程项目按现行的20xx年建筑安装工程消耗量定额计价，综合费率16%，不计取税金。甲供材料单价只按预算价格进行取费，超出部分按实际发生计取不参加取费。水电由甲方供给，所产生费用应在预算内扣除，并不参加取费。土方的开挖与回填由甲方机械施工，施工方人工配合清槽，修坡。所产生费用应在预算内扣除，但总土方量的10%在作为乙方人工清理，平整、夯填的费用。税金不计入决算，乙方不提供税票，所付款项均为现金。。
五、工期：从 年 月 日至 年 月 日竣工(中间除去恶劣气候与节假日休假 天)，其他如因人力无法抗拒的原因造成停工，工期顺延。
六、付款方式：待乙方施工人员，设备进场，甲方应根据实际情况付给乙方适当的工程启动金，以保证工程的顺利进行，其他应根据工程进度，甲方应付给乙方相应的工程款,待工程竣工结算后，甲方付给乙方总价的95%(含甲方材料包括在内)并扣留5%的质量保证金，待质量保证期满后一并返还。
七、质量：乙方在施工中必须严格按图与设计要求及甲方的规定进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成的质量、返工事故，所产生的一切费用由乙方自负，非乙方原因的由责任方负责。
八、安全：乙方在施工总必须严格遵守操纵规程，严格组织科学管理，遵守国家的法律法规，遵守厂纪厂规，杜绝事故的发生，如因乙方原因造成的不安全事故，由乙方自负，非乙方原因造成的由责任方负责。
九、违约：如按期完成不了推迟一天罚款20xx元，如提前完成协商给予奖励。
以上协议望双方共同遵守，本合同一式三份，未尽事宜所增补的协议与本合同同效，待工程完工、款项结清，无任何遗留问题时本合同自行作废。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
27fW.COm小编精选
弱电施工合同合集
当人们的法律意识逐渐树立起来，无论是在工作还是生活当中，合同已经成为了一种真正重要的东西。签订合同前要保证双方的利益，让交易更好的进行。有请阅读栏目小编为你编辑的“弱电施工合同”，请您好好看看本文！
弱电施工合同(篇1)
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一条、 工程项目：
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围及内容：综合布线工程
乙方具体负责：
(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装
第二条、 工程期限：
1. 开工日期：
2. 完工日期：
第三条、 工程计价方式：
本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。
按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准按照二类工程计取。
工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)
第四条、 承包工程付款方式：
1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。
2. 其他工程费按照形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后
10日内向乙方支付所报进度款的70%。
3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。
4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。
第五条、 乙方责任：
1. 乙方必须遵照国家颁布的有关设计、施工验收规范和质量检验评定标准组织施工。乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，直至验收合格，并承担给甲方造成的相应损失,包括工期、质量等间接责任。
2. 因乙方野蛮施工造成甲方损失，乙方应赔偿给甲方造成的相应损失费用。
3. 乙方在工程验收合格后30日内向甲方提供完整的竣工文件(包括设备的技术资料、产品的技术性能说明书、操作手册、进口材料需提供中外文说明书)。
4. 乙方必须服从总承包单位的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按总包单位的要求进行现场施工。
第六条、 甲方责任：
1. 甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
2. 因甲方原因，造成工期延误，给乙方造成损失，由甲方承担责任，并对乙方所受损失给予相应赔偿。
3. 甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。
4. 甲方应提供设计图纸及相关技术资料，如发生设计变更或功能发生变化，因甲方未能及时向乙方提出变更通知，造成工期延误，交工日期顺延。
第七条、 违约责任：
1. 甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方支付变更或解除合同总额的20%的违约金。
2. 乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。
3. 乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外，乙方每延期完工一天，应向甲方缴付合同总额的5‰的违约金。
第八条、 保修期：
1. 保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合同之日起，乙方负责免费保修一年。
2. 乙方在保修期内，在接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属操作失误只收坏损件成本费。如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用， 乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常进行。
3. 为保证系统正常运行，由甲方约定时间，乙方每年对设备进行一次定期的全面检查，由甲方在检查单上签字。
第九条、 人员培训：
1. 工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况。
2. 乙方对甲方指定人员免费培训系统操作。
3. 经乙方考核合格后，允许受训人员上机操作，不合格人员不得上机。
第十条、 争议解决;
如签约双方在执行本合同过程中产生异议和纠纷，发生争议，双方首先应友好协商;如协商不成，任何一方均可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。
第十一条、 工程增减项：
合同生效后，设计院或甲方提出变更，增加、减少设备数量和费用时，按实际供货、现场签证、竣工图来结算。结算方式采用本合同第三条的工程计价方式。
第十二条、 其它：
1. 本合同没有明确规定的，按《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定执行。
2. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式陆份，甲乙双方各执叁份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲 方：
乙 方：
签订日期：
弱电施工合同(篇2)
甲方：武汉×××房地产开发有限公司
乙方：武汉××科技发展有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：
第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担：(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38℃以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保留指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进行采购。该附件作为竣工验收的标准之一。2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。具体为：乙方应当在采购10日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供应(无论国产或进口)，甲方保留直接采购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必须符合规范和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现常而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(6)材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。5、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。1、各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算则必须加盖甲方公章，否则一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品保护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的'标准。工程竣工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，避免业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权委托他人清理，所发生费用由乙方承担，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须依据武汉市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须配合甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并根据甲方意见进行整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量的确认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供应、堆放、使用情况报告、材料采购供应计划、进度计划履行情况、延期原因分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿。
弱电施工合同(篇3)
1、本工程无预付款。
2、全部工程竣工验收合格、乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95%。
3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。
4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。
5、最终的工程造价以双方结算为准。
6、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。
第十三条竣工验收1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。第十四条保修自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年)，保修期内由乙方保修并承担费用。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本合同的附件二。第十五条违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率承担利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承担下列违约责任：(1)乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承担违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方承担每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方许可停工达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(5)对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。3、其他(1)因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。第十七条竣工日前使用下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任：(1)甲方在临时使用已完工程的;(2)经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工;(3)无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同或为销售而需使用，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或使用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署日期：年月日
弱电施工合同(篇4)
合同编号：
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程概况：
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：人民币_________元整（大写）
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时，甲方付%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法人或委托人：法人或委托人：
地址：地址：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
弱电施工合同(篇5)
甲方： (以下简称甲方)
身份证号码：
乙方： (以下简称乙方)
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)
四、计价方式：按设备每点 元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。
五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
六、承包方式：人工费承包。
七、工程材料要求：
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。
八、结算方式及付款方式：
1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。
2. 工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费
3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)
九、工程质量：
本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。
十、文明、安全施工：
1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。
2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。
3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。
4、由于乙方施工原因造成的安全事故，费用由乙方负责。、
十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
十二、违约责任：
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。
5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。
如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.
6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。
弱电施工合同(篇6)
发包方：（以下简称甲方）__________
承包方：（以下简称乙方）__________
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
施工地点：
第二条工程内容及承包范围
1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程；
2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限
1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后X周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
（1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认；
（2）甲方书面通知的计划工期改变；
（3）不可抗力；
第四条承包方式、造价及造价调整
1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币（大写）（详见附件一）
3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：
（1）由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
（2）应甲方要求单项设计变更增减费用在￥2000元（不含本身）以上。
（3）不可抗力。发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式（附有详细估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5天内给予答复。
（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任
甲方责任：
1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况。
4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工。
5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。
7、负责甲方验收移交后的成品保护。
乙方责任：
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人。
3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。
4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同。
5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济。
6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。
第六条材料设备供货
所有材料设备均应按合同附件所确定的品牌、型号、厂家供货，并符合规范及系统功能要求所规定的种类标准，并提供有关质量合格证明。
乙方工程设备材料到工地前，需提前24小时通知甲方进行开箱检查，依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求，并与合同一致。
材料、设备需要从国外采购的，乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管，并运至本工程现场，上述一切费用由乙方承担。
各项设备，设备费及工程费详见工程报价清单（见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准），此清单是验收设备和工程材料的一个依据。
第七条工程施工、质量检验及验收
乙方应按甲方要求和国家有关规定及时提供本工程的有关技术资料。本承包工程要求达到施工安装质量等级：优良。
质量等级评定应根据国家规范执行。本合同工程材料的质量要求、检验方式必须完全符合以下标准的要求：
（1）YD/—1997标准，YD/—1997标准；
（2）ISO011801标准；
（3）EIA/TIA568A标准；
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；竣工验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方。
第八条工程保修
乙方自全部工程竣工验收单签发之日起，一年内对本工程负责免费维修保养，并于一年内向甲方提供维修保证书及厂家提供的质量保证书，一年后乙方对本工程实行终身维修（只收成本费）。
保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。
如果在保修期结束之前工程发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。
第九条工程价款支付及结算
工程开工前预付30%，竣工验收后付70%。
第十条不可抗力
发生诸如自然灾害、突发事件、政府行为等人力不可抗拒的情况，甲乙双方应积极采取措施减少损失，并及时报告受害情况和修复费用，工程本身的损失由甲方承担，机械设备的损坏以及乙方停工损失均由乙方承担。
第十一条争议的解决
双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交呼和浩特仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。
合同文件及解释
合同文件及解释顺序为；
合同条款及附件（设备清单）；
双方签订的洽商变更单、工程记录；
国家关于施工合同管理及确定工程造价的有关规定；
国家施工技术规范及验收规范。
上述文件应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
甲、乙双方的任何一方不得将上述任何文件（全部或部分地）做本合同以外的其它用途。
第十二条其它
本承包工程不允许转让和非法分包。
本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款和签订保修协议后失效。
本合同一式二份，双方各执一份。
本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。
本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
弱电施工合同(篇7)
甲方：________________
乙方：________________
为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程结构：砖混结构，______楼层，______样式
2、建筑面积：_____平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为：_____屋面处理方式为：_____层高为：_____门窗材料：_____尺寸：_____。
第二条：承包方式
1、承包形式：_____工料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。
2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_____元(大写：__________)，房屋建筑面积计算方法为：_______________。
3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。
4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理，和相关的保险措施;甲方不承担一切责任。
第三条：工程工期
1、甲方规定动工时间为_____年___月___日到_____年___月___日，乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
第四条：工程质量及付款方式
1、乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
2、工程付款方式：工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。
3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为___年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。
甲、乙双方必须共同遵守以上约定，如有未尽事宜经双方协商一致后可另附补充。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
弱电施工合同(篇8)
甲方：______________
乙方：______________
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。
3.工程内容：详见工程量清单。
4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。
5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款(工程款)及支付
1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。
本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。
2.工程款支付：
1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3)付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务
1.甲方权利和义务
1)按合同要求及时支付工程款。
2)提供本项目施工图
3)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现
7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
2.乙方权利和义务
1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定
1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。
2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。
3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第五条质量、验收及结算
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。
2.本工程质量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。
第六条免责条款
施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。
第七条争议解决
因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。
第八条合同的签订和生效
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
装修施工规范合同集锦通用
随着人们对法制意识的了解日益加深,合同带给人的便利不断显现。签订合同可以最大限度的保障合同双方的利益，你了解一份合同主要由哪些方面构成吗？或许你正在查找类似"装修施工规范合同集锦通用"这样的内容，欢迎阅读，希望你能喜欢！
在人民越来越注重法治精神的今天，.合同的内容是，民事主体设立、变更、终止民事法律关系，是民事主体为自己和对方“立法”，您知不知道写合同应该包括哪些基本的要素？以下内容是小编特地为您准备“装修施工规范合同集锦通用”，热烈欢迎你参考这些内容愿你有所得益！
合同编号：_______________
______年___月___日
发包方（以下简称甲方）：______________
承包方（以下简称乙方）：______________
鉴于装修实际情况的需要，按照《_____》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。
第一条装修工程基本情况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程预算：
4、工程承包方式：
5、工程期限（以实际工作日计算）：
开工日期：______年___月___日；
竣工日期：______年___月___日
第二条装修工程造价
1、总价款：￥______元，大写：______（不含税金），双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2、报价单根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。
第三条装修工程设计
1、乙方根据甲方提供图纸进行本工程施工，甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。甲方不得随意更改设计，合同签订后甲方若有设计更改必须提前______个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。
2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进行施工，不得随意更改，如因现场需要必须变更，需双方协商后确定最终施工方案，乙方方可进行施工。
3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方，经甲、乙双方共同确认后，作为本工程付款依据。
第四条装修材料提供
1、本工程甲方采购的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失，由甲方自行承担。
2、凡由乙方供应的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。
第五条装饰装修工程款支付方式
双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
1、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。增加的工程项目按甲方签认计算。
2、工程款的支付方式：
3、甲、乙双方签订合同后，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。
4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后____天内甲方支付完毕。
5、乙方以人民币____工程保修金，待保修期满后十天内结清。
6、本工程项目的增减约定
7、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
第六条装修工期
1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工_______小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天_______的违约金。
2、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。
第七条装修工程及验收
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期_______。
2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知_______天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
第八条工程监理
监理工程师的姓名_______________；单位_______________；联系方式_______________；
监理工程师的职责______________________。
第九条其他事项
1、开工前，甲方全部腾空房屋，清除影响施工的`障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的水、电等物资及设备（此费用不计入合同价款中），并说明使用注意事项。
2、如须拆改建原建筑结构，建筑外观或设备管线，甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准，乙方不得擅自拆改原建筑结构及设备管线。
3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作，并承担相应费用。
4、乙方严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸或说明进行施工，并做好各项质量检查；乙方根据施工现场如需对图纸进行改动，在未影响整体效果的情况下，乙方可以不向甲方汇报，否则乙方需征得甲方同意后改变施工方案
5、乙方在施工过程中遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民及周围单位（住户）的关系。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对施工现场的设施和工程成品进行保护。
第十条质量保修
1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
第十一条违约责任
1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、
停水等不可抗力因素导致停工2小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天500的违约金。
2、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。
3、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。
4、因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10%支付，设计费按每平方米50元建筑面积支付）。
第十二条争议的解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向市室内装饰行业协会投诉，请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向____________________委员会申请_____；或向_______________人民法院提起诉讼。
第十三条合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方（签章）：______________
委托代理人：______________
联系电话：______________
_______年____月____日
乙方（签章）：______________
法定代表人：______________
联系电话：______________
_______年____月____日
正规施工合同集锦(9篇)
随着经济的发展与进步，人们对合同愈发重视。签订合同这个行为变得越来越不可忽视。我会全力以赴制作一份让您满意的“正规施工合同”，本文仅供您在工作和学习中参考如需决策请自行判断！
正规施工合同【篇1】
第一条：工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地址：
1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5 开工日期： 年 月 日;
1.6 竣工日期： 年 月 日。
第二条：工程家装工地施工合同范本价款
2.1工程家装工地施工合同范本预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。
2.2工程家装工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。
第三条：工 程 监 理
3.1装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定《工程监理家装工地施工合同范本》。
3.2委托 监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其职责在监 理家装工地施工合同范本中应明确，并将家装工地施工合同范本副本交乙方 份。
3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。
第四条 施工图纸
4.1甲方按照装修设计家装工地施工合同范本中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。
第五条 甲方责任及义务
5.1 提供确认图纸和 原始水电线路图纸;
5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋，清除影响施工障碍物;
5.3 办理物业管理相关手续，通水通电;
5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;
第六条 乙方责任及义务
6.1 按照施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
6.2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;
6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;
6.4 指派 为乙方驻工地代表，负责家装工地施工合同范本履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。
6.5. 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
第八条 工期约定及延误
8.1 公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。
8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工，竣工时间顺延。
8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工，按累计时间核算，八小时为一个工作日，竣工时间依累计工作日向后顺延。
第九条 工程质量与验收的约定
9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商，并一致同意，分以下阶段验收;
9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;
9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-xx)和深圳市建设局《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;
9.4 验收合格项目，双方签字确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止;
第十条：工程支付款
10.1 经双方协商，以如下第 条方式支付工程款：
10.2 支付方式:
10.2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款
第十一条 保修条款
11.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;
11.2 保修范围为乙方施工的工程项目;
11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修;
11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;
11.5 隐蔽工程保修期限为5年，其他项目保修期为1年，保修期内免收材料与人工费。
第十二条 违约责任
12.1 因乙方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;
12.2 因甲方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;
12.3因工程质量原因返工属违约，根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;
12.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工，延误工期不以违约论处;
12.5 家装工地施工合同范本履行期间，任何一方提出解除家装工地施工合同范本方，应向对方按家装工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。
第十三条 家装工地施工合同范本争议及解决
13.1本家装工地施工合同范本在履行中发生争议，由当事人双方争议协商解决;协商不成，按照下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 家装工地施工合同范本变更、终止与失效
14.1 任何一方需变更家装工地施工合同范本的内容，应以书面方式提出，经双方协商一致后签订补充协议;
14.2 任何一方提出终止家装工地施工合同范本，应以书面方式提出，在双方协商同意后进行工程清算，订立终止家装工地施工合同范本协议书后，可视为本家装工地施工合同范本解除，提出家装工地施工合同范本终止一方应以违约责任进行赔偿;
第十五条 家装工地施工合同范本生效
15.1 本家装工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效，履行完成后自动终止;
15.2 补充协议与本家装工地施工合同范本具有同等的法律效力;
15.3 本家装工地施工合同范本一式 份，甲乙双方各执 份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
单 位 地 址： 单 位 地址：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
正规施工合同【篇2】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：
一、工程管理：
乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
二、工程的基本情况
工程名称：__居民安置小区道路工程
施工地点： __居民安置小区
三、承包的形式：
为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。
四、工程承包的具体内容：
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚c30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管dn300，污水管dn400，预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
五、工程价款：406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。
六、施工工期
乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为： 根据项目部要求
拟定竣工时间为： 按项目部规定
七、工程质量
1、该工程的质量等级为 合格 。
2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
八、施工安全
乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)
九、文明施工管理
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。
十、计划生育管理
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。
十一、治安管理
乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。
十二、工程款结算办法
1、按预算造价签订合同总价包干形式 。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。
十三、工程款的支付办法
乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。
十四、甲方的权利及义务
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
十五、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。
十六、其它规定
如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。
十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。
十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。
十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正规施工合同【篇3】
随着城乡一体化建设的推进，乡村道路建设也成为了重要的建设项目之一。乡村道路不仅是农民出行的主要线路，还是农产品销售的交通线路，直接关系到农民的生产生活。为保障乡村道路建设的质量和安全，建设单位必须和承建单位签署正规乡村道路施工合同。
一、合同基本内容
正规乡村道路施工合同必须明确双方责任和义务，包括以下内容：
1.施工进度：明确施工开始日期和完成日期，施工单位必须按期完成工程。
2.质量要求：明确工程技术规范和质量标准，承建单位必须严格按要求施工，确保项目质量。
3.安全要求：明确建设安全措施和管理制度，建设单位必须对工地进行管理和监督，确保施工安全。
4.费用要求：明确工程款项和付款方式，双方应按照合同规定的付款方式收取和支付款项。
5.保修期限：明确工程保修期限和保修范围。
二、合同的签订
1.评标：建设单位应按照规定进行评标，选择正规承建单位，确保承建单位具有相关的施工资质证明和执照。
2.招标文件：建设单位必须编制招标文件，招标文件必须符合国家和地方相关规定，同时应明确工程量、质量标准、工程验收标准等要求。
3.投标：承建单位按照招标文件要求编制投标文件并提交。
4.合同签订：经过评标和协商后，如果建设单位认为承建单位符合条件，则双方可以签订正规乡村道路施工合同。
三、合同执行
1.工程验收：承建单位必须按照合同要求完成工程施工，并按期提交工程验收材料。
2.工程保修：工程竣工后，承建单位按合同保修期限进行保修和维护，直至保修期限到期。
3.承包期限和违约责任：如果承建单位未按合同要求完成工程施工或在工程保修期限内不履行保修责任，则建设单位有权解除合同，承建单位因此可能承担违约责任，并从合同款中扣除相应的违约金。
正规乡村道路施工合同是乡村道路建设的关键环节之一。建设单位和承建单位应按规定执行合同，确保施工质量、进度和安全，为农民提供安全、便捷的交通出行条件。
正规施工合同【篇4】
正规乡村道路施工合同范本
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：公路桥涵工程
2、工程地点：花久公路DJ5标K56--K59
3、承包范围：94.68米桥涵施工
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的`费用后，作为双方之依据。
二、施工及质量要求
1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。
2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济处罚。
三、履约保证金
甲、乙双方约定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元，待双方所签订合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。
四、施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
身份证号码：
年 月 日
正规施工合同【篇5】
甲方：_____________________
乙方：_____________________
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称：_____________________。
2、 工程地点：_____________________。
3、 承包范围：_____________________。
4、 承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。
5、 合同价款：
路面硬化每米______________元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进行结算)。
6、工期：自开工______________之日起，_______日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。
二、 技术要求
路面为_______cm厚、_______水泥混凝土路面，宽_______米。
三、 施工及质量要求
严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实，否则返工一切损失由乙方自负。
四、 双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
发包人委派 为工地代表：_____________________。
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。
2、发包人主要工作：
负责现场协调工作;
3、承包人的权利和义务
项目负责人姓名：
项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。
五、工程价款的'支付
本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的_______% 。下剩款项在工程竣工验收后30日内付清。(税费由甲方支付)。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
承包人在工程具备竣工验收条件后48小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。
甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：_____________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
正规施工合同【篇6】
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守
本合同。
一、工程概况：
1.1、工程名称： 龙苑中央公园地下车库基坑支护
1.2、工程地点： 明港镇军民路南侧、107国道西侧
1.3、工程类型：基坑支护。
二、承包方式及施工范围
2.1、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。 。
2.2、施工内容：微型桩预应力锚索挂钢筋网喷砼墙、土钉钢筋网喷砼墙、挂钢丝网喷砼墙等施工图所包含的全部内容以及基坑顶、底排水沟和集水井的施工。
三、工期：
初拟开工日期：20xx年 8月 日。
工程进度随土方开挖进度。
四、 工程质量等级：
质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范 合格 标准。
五、工程价款：
5.1、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单：
分项支护工程清单报价清单
5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。工程量的计算方式为：I-I剖面按土墙垂直高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分的费用已包含在综合单价中)。
5.3、工程款计算：工程款=分项承包单价×相应施工工程量。工程总价款暂定为：(人民币)壹佰壹拾贰万陆仟园整(￥1126000.00 元)，最终按实际完成工程量进行结算。
5.4、如因设计变更而改变施工做法，变更部分的综合单价组价按20xx《河南省建设工程工程量清单综合单价》进行预算后下浮20%，作为结算依据。
5.5、该分项工程承包单价包括的工作内容及乙方应承担的费用：
5.5.1、机械设备进出场所需运输及安拆费，维修费，人工费。
5.5.2、完成该项目所需的所有材料费、机械费、人工费。
5.5.3、需支护部位的土方边坡刷边、修整。
5.5.4、所有的材料试验、检测、监测等的费用。
5.5.5、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。
5.5.6、完成该项目所需临时设施，施工用水、电等费用。
5.5.7、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。
5.5.8、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可预见费等所产生的全部费用。
六、双方责任：
为了快速、高效完成该项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。
6.1甲方责任：
6.1.1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
6.1.2、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，并提供施工作业条件。
6.1.3、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由乙方承担。
6.1.4、负责提供施工用水源、电源。
6.1.5、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收
6.1.6、按合同约定向乙方拨付工程款。
6.2、乙方责任：
6.2.1、维护甲方形象，接受甲方和现场监理的施工监督。服从甲方现场管理人员的统一管理。
6.2.2、组织专家对设计方案进行论证。
6.2.3、根据分项工程的规模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职责，做好施工及验收记录。
6.2.4、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施工。 因施工质量或工程使用材料不合格，必须立即整改至合格，并承担由此造成的一切损失。
6.2.5、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的安全、文明工作。
6.2.6、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及安全事故概由乙方承担。
6.2.7、对已完工程进行养护及成品保护。
6.2.8、负责施工资料的收集、整理、编制、装订成册等。
6.2.9、为在施人员缴纳意外伤害保险费。
七、付款方式与结算：
本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的40%;地下室回填土完成，支护工作结 束，余款一次付清。
八、争议：
双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。
九、工程保修期
保修期限自本工程竣工验收合格之日起，到地下室工程回填土完成。
十、合同签订：
10.1、本合同经双方代表签字加盖公章之日起生效，结清工程款后履行完毕。
10.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
十一、其他条款：
11.1、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条件，同时也不进行费用调整。
11.2、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造成的一切损失概由乙方负责。
11.3、工程结算时，乙方必须向甲方提供全额正规税票。
11.4、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
年月日：
正规施工合同【篇7】
(简称乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关行政法规、遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：
一、 工程概况工程名称：政协办公楼室内维修改造工程工程地点：托县政协办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理
二、合同工期开 工____日 期：________年____月____日计划竣工日期：________年____月____日预计合同工期：_____天
三、承包方式和合同价款
(一)采用包工包料和总承包形式;
(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;
(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。
四、发包人(甲方)责任依照合同按时拨付工程进度款。
五、承包人(乙方)责任
1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;
2、 保质保量完成甲方指定工程项目;
3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。
六、工程质量及验收
1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量
第一》的方针，严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。
2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。
3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用XX等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。
七、 工程款支付方式
1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%。
八、质量保修按照国务院________年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。
九、违约责任
1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。
2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。
4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。
十、其它约定事项：甲方：______________________法人代表：______________________(签章)乙方：______________________代表人：______________________(签章)________年____月____日正规公路施工合同范X2甲方： (以下称甲方) 乙方： (身份证 ) (以下称乙方)为优质、快捷完成XXX场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
二、 工程技术承包范围
2.1 场地平整及硬化施工设计。
2.2 场平土石方量的计算。
2.3 边坡防护施工设计。
2.4 浆砌挡土墙施工设计。
2.5 场内管网施工设计。
2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从________年____月____日到________年____月8____日。
3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。
3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。
四、工程技术承包费用
4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。
4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。
五、双方的一般责任
5.1 甲方责任
5.
1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.
1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。
5.2 乙方责任
5.
2.1 乙方住址全称： ____市____区罗河路33号 。
5.
2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.
2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。
5.
2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。
5.
2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。
6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。甲方(公X)：_________
乙方(公X)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：________年____月____日
________年____月____日正规公路施工合同范X3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8.1 按以下原则结算：
8.
1.1 按____省市政工程预算定额(20版)结算，具体单价及费率详见附后清单。
8.
1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GB97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(C1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
9.
1.1 混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：177;10%厚度。平整度误差：小于10。宽度：不小于设计规定。
9.
1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差177;20。平整度允许偏差：20。宽度允许偏差：100。
9.2 材料要求
9.
2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9.
2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，
10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。1
1、资料管理和竣工结算的有关规定：1
1.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。1
1.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。1
1.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。1
1.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。1
2、付款办法：1
2.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的39;质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。1
2.2质量保修金按以下规定支付：
a) 竣工验收合格之日算起________年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;
b) 质量保修金不计利息。1
2.3水电费用乙方自理。1
3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第
(二) 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。1
3、本工程的质量保修期为________年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。1
4、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。1
5、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。1
5、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 (以下无正文)发包方： 承包方：代 表：合同签订地：代 表：年____月____日正规公路施工合同范X4发包方，甲方：承包方，乙方：
第一条 工程概况
1、在甲方的指定地点 至 维修整治 长的毛面公路，其中 0.5的新挖里面，新挖有效路面宽度为6米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。
2、边沟清理(路边边沟两边计量为一边)
3、手摆片石(平均填坑厚度为0.2米、宽度为
1.5米)
4、使用35碎石(用碎石花泥调平)。
5、乙方必须保证 建设施工及 村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。
第二条 承包方式及双方工作职责
1.采用固定单价法双包，即包工、包料。
2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。
3.新开挖路段( )的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。
4.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。
5.涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担; 地段的占地及附作物的处理由乙方联系 协调。
第三条 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用，进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议(注：
1.所有工程管理费用和税收一并在内);甲乙双方共同达成如下协议：
2.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至________年____月____日完工(其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。
第四条 验收及付款方式甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为： 万元整( 元);开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在________年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。
第五条 违约责任如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。发包方： 承包方： 法人代表： 法人代表：________年____月____日：正规公路施工合同范X5发包方：承包方：依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况工程名称：村农村公路建设项目
1、路基长公里,路面宽米，总计整修面积平方米，中标价万元。
2、路面长公里,路面沙化宽米，厚厘米，总计沙化面积平方米，中标价万元。
3、铺设涵洞道，涵洞深米，中标价万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元 (人民币)：16万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数天。
七、质量标准工程质量标准：合格。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。发包人： (公X)承包人： (公X)
返
正规施工合同【篇8】
甲方：陈营镇土管所乙方：李长根
依照《_经济合同法》及国家_、省市建委对建筑装饰工程的规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：陈营镇土管所办公室装修
2、工程地点：陈营镇政府办公楼内
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概况：5间办公室
二、工程装修内容
室内棚面、吊顶、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸及甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：元
四、工程期限
工程开工日期：20xx年2月26日工程竣工日期：20xx年3月28日五、质量要求按国家_行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防消防部门规定的标准执行。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修。
六、付款方式
工程竣工验收合格后，甲方即付清乙方工程款总造价。七、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求：提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时，按竣工后以实际工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称：乙方单位名称：(盖公章)(盖公章)
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
年月日
正规施工合同【篇9】
甲方：_____________公司
乙方：_____________公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
第一条工程概况
1、工程名称：__________________________。
2、工程地点：__________________________。
3、承包方式：包工包料(甲方认质认价)
第二条工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为______天
2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条双方责任及义务
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式：法院起诉。
本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方：________________乙方：____________公司
______年_____月_____日______年_____月_____日