电脑购销协议(篇一)。
当今时代人们越来越注重维权，合同的重要程度已经显而易见了，为了让合作能够更加规范化，合同的签订必不可少。我们该怎么写合同才显得专业呢?以下为小编为你收集整理的电脑购销协议(篇一)，但愿对你的学习工作带来帮助。
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
第一条定货、交货及验收
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期：_____________________________
3、交货地点：_________
4、付款方式：产品交付使用安装合格后一次付款。
5、实际付款金额：
6、验收方式：甲方向乙方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品。
第二条质保规定
1、甲方对其所出售的电脑及办公设备，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。
2、整机主要部件三包有效期内出现故障，甲方负责在壹年内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。
5、整机三包有效期内，主机、外设商品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，甲方负责在7日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品。
6、整机三包有效期内，主机、外设商品出现性能故障，符合上述换货条件的，乙方若不愿意换货而要求退货的，甲方负责退货，并按日折旧率0.25%的标准收取折旧费。
7、在三包有效期内，选购件出现性能故障，甲方负责在7日内为乙方免费调换新的选购件。
8、在三包有效期内，乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证，但能够证明该产品在三包有效期内，甲方负责修理、更换。
第三条属下列情况之一的，甲方不实行三包：
1、超过三包有效期的;
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
3、非承担三包的一方拆动造成损坏的;
第四条在接受硬件维护前，乙方自行备份保存在硬盘中的主要数据资料，否则在硬件维护中因此而导致的数据丢失，甲方不负有责任。
第五条甲方为乙方提供自售机之日起两年内免费上门硬件维修服务，实行4小时内响应。
第六条质保期外，甲方提供有偿跟踪服务，服务费按每台机50元/次收取。
第七条违约责任
1、除不可抗力外，甲方未按时交货，则每日按合同总价款的0.1%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外，乙方付款逾期，则每日按合同总价款的0.1%向甲方支付违约金。
第八条甲、乙双方确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明相关理由。
第九条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
第十条本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，按下列第种方式解决;
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签字之日起生效，本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。
第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
签约日期：
27fw.COm编辑精选
建设工程承包合同协议条款（一篇）
在如今这个法治理念已深入人心的社会里，合同对我们的生活有着莫大的帮助，签订合同能够最大程度的保障自己的合法权利。怎么才能写好一份合同协议呢？以下是小编为大家整理的“建设工程承包合同协议条款（一篇） ”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
如今社会广大人民群众都懂得增强法律意识，现在对于合同的使用是更加日常化的。签订合同对于双方来说都是最好的规范。探索“建设工程承包合同协议条款（一篇）”的内涵让我们了解更多有趣的事情，相信这篇文章会使您对某些问题有更深入的理解！
甲方：＿＿＿＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿＿＿
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况。
１．１工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
１．２开工日期：
竣工日期：
总日历日期：
１．３质量等级：
１．４合同价款：
第二条合同文件及解释顺序。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
３．１合同语言：
３．２适用法律法规：
３．３适用标准、规范：
第四条图纸。
４．１图纸提供日期：
４．２图纸提供套数：
４．３图纸特殊保密要求和费用：
第五条甲方驻工地代表。
５．１甲方驻工地代表及委派人员名单：
５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
第六条乙方驻工地代表。
第七条甲方工作。
７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：
７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
７．５办理证件、批件的名称和完成时间：
７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
７．７会审图纸和设计交底的时间：
７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
第八条乙方工作
８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：
８．３施工防护工作的要求：
８．４向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
８．５对施工现场交通和噪音的要求：
８．６成品保护的要求：
８．７施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
８．８施工场地整卫生的要求：
第九条进度计划
９．１乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
９．２甲方代表批准的时间：
第十条延期开工。;">发包方：_________(以下称甲方)
承包方：_________(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)共计_________平方米。
4.承包内容：_________
5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________
7.工程开工日期：_________年_________月_________日
8.工程竣工日期：_________年_________月_________日
9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务： _________
11.乙方主要义务：_________
12.违约责任：
(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共_________份。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方(盖章)_________ 承包方(盖章)_________
法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
[协议]单位住房借款协议
在广大人民群众法律意识的普遍提高的今天，合同在越来越多的场景中出现。因此签约合同变得越来越重要。那么您知道正规的合同是什么样的呢？考虑到你的需要，小编特地编辑了“[协议]单位住房借款协议”，欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！
随着各种法律政策的逐步完善，进行交易时，签订合同的重要性不言而喻。签订合同防止出现违约导致合作中断。您需要的信息我已经为您准备好了：“[协议]单位住房借款协议”，欢迎引用将知识传递给更多人！
借款单位：_______________________
地址：___________________________
贷款银行：_______________________
地址：___________________________
签订日期：________年____月____日
借款单位(简称甲方)：__________________________
贷款银行(简称乙方)：__________________________
甲方为_________________需要，特向乙方申请借款，经乙方审查同意发放。为明确双方的权益和责任，特签订本合同，共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民币(大写)______________万元，保证用于__________________。借款期限为________年_______个月，即从________年____月____日至________年____月____日。
二、乙方保证按以下用款计划供应资金：
________年____月____日_______万元________年____月____日_______万元
________年____月____日_______万元________年____月____日_______万元
三、甲方保证按以下还款计划归还贷本金：
________年____月____日_______万元________年____月____日_______万元
________年____月____日_______万元________年____月____日_______万元
四、贷款利息，自支用贷款之日起，以转入结算户数额按月利率________‰计算，按季结息。甲方不按期归还贷款，逾期部分加收利息________%，不按规定用途使用贷款，加收利息________%。
五、乙方未能按用款计划提供贷款，按违约数额和延期天数，每天付甲方万分之三的违约金。甲方不能按时付息，乙方有权从甲方账户中扣收或暂时停止支付贷款。
六、在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计算利息，同时书面通知甲方和担保单位。
七、借款到期后甲方如不能按期偿还，乙方有权从甲方存款账户中扣收或用其抵押物清偿。采取第三方担保的，由担保方代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从其存款账户中扣收或通过法律手段维护自身的权益。
八、在本合同有效期内，甲方保证按季向乙方提供统计、会计、财务等方面的报表及其它有关资料。乙方有权了解甲方生产或项目的经营管理活动，检查贷款。
九、甲方法人变更时，应提前三十天通知乙方，变更后的法人继续履行原法人所订合同规定的权利和义务。
十、甲方填报的借款申请书，抵押或担保协议书，均为本合同的组成部分。变更合同条款，需经甲乙双方协商一致，并签订借款合同补充文本。
十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份，甲方、乙方和担保方各执一份;副本________份，送_________________
十三、补充条款：________________________________________________
借款单位：(印鉴)_____________________________
法人代表：(签字)_____________________________
贷款银行：(印鉴)_____________________________
法人代表或(负责人)：(签字)_________________
担保单位：(印鉴)_____________________________
法人代表：(签字)_____________________________
[合同]房地产协议1篇
如果您想读一篇好文章小编建议您看看“[合同]房地产协议1篇 ”，希望本文能为您提供一些参考。随着经济社会的不断发展，合同越来越被人熟知。因为合同的签订常常可以帮助更好的解决合作中的问题。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为使项目(以下简称本项目)在高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。
第一条土地问题
1.1土地位置及出让方式
甲方同意本项目进入区实现产业化。初步确定项目建设地点位于，占地约平方米。其中独自使用面积平方米，代征道路面积平方米，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
1.2土地价格
为体现对本项目的支持，甲方初步确定每亩以万元人民币的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高新技术产业开发区参照项目单位纳税中高新技术产业开发区财政收益部分给予相同额度的扶持。
1.3付款方式
高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后15天内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
第二条工程建设
2.1开工条件
2.1.1按照乙方建设规划要求，甲方承诺于年月日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件，确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
2.1.2甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2.2工程进度
乙方必须在年月日前进场开工建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。
2.3竣工时间
乙方必须在年月日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前30天以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。
第三条违约责任
3.1如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每天按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90天而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。
3.2乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3.3如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
3.4为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起5年内，乙方向高新技术产业开发区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励)，低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的50%时(优惠政策除外)，乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额×50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。
第四条其他
4.1在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方同意向市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
4.2任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力30天内向另一方提交协-议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。
4.3本协议一式份，甲乙双方各执份。各份协议具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4.4本协议于年月日在中华人民共和国市签订。
4.5本协议有效期限自年月日起至年月日止。
4.6本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
单方协议书模板(3篇)
随着社会经济水平提升，一定要确保双方签署了正规的合同。一份合法的合同可以保护民事法律关系，正规合同范本是怎么样的呢？有请阅读小编为你编辑的单方协议书模板(3篇)，或许你能从中找到需要的内容。
单方协议书模板 篇1
给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。任何一方不得因个人的债务导致共有房产的所有权、使用权受到影响，否则，应赔偿另一方所产生的损失。
三、全部税费由_____________承担并及时缴纳。全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费委托中介出租物业、房屋租金税费等。双方如在共有产权房屋居住，由_____________承担共有产权房屋的水费、电费、煤气、包烧费、维修、装修费、物业费等居住所产生的全部费用。
四、共有房屋产权人共同拥有此处房产的经营、管理权，共有产权房屋对外出租，所得收益分配，按照购买房屋出资比例，各得50%。如共有产权房屋转让，须经房屋共有产权人双方同意，并共同签字后，方可处置，所得收益各50%，一方对外转让房产份额的，另一方在同等条件下有优先购买权。如经协商，房屋共有产权人一方全资收购此房产，应按照收购时间的市场评估价格出资购买，双方有义务共同办理转让等相关手续。共有房屋产权证件，由共有房屋产权人(姓名，______________)代为保管，保管人不得私自将共有房屋进行抵押、转让等损害另一方产权人利益的事情。
五、对外出租或共同经营，需要装修或改造，应由双方共同出资，出资比例各占50%。因本房产的市场增值部分，属于双方共同享有。因不可抗力或政府政策原因，导致的房产灭失、被征收等情形出现，风险有双方共担，所得补偿有双方按出资比例分配。
六、未经甲乙双方协商一致，本协议不得变更或解除。本协议正本一式两份，各份具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字之日起生效。
房屋产权共有人签字，_______________
甲方(签名或盖章)
乙方(签名或盖章)
单方协议书模板 篇2
男方： 出生于X年X月X日，身份证号码：， 户籍地址：。
女方： 出生于X年X月X日，身份证号码：， 户籍地址：。
男女双方于X年X月X日在XX市ZZ婚姻登记机关自愿。婚后于X年X月X日生育儿(或女)。 现因……(原因)导致夫妻感情破裂。现双方认真考虑，愿意通过协议离婚解除夫妻关系。经协商达成如下协议：
一、男女双方自愿离婚。
二、目前，双方并未有孩子。若有孩子出生，则归属一方(男方或女方)。在孩子出生后，抚养费用由X方承担，每月X日前支付人民币ZZZZ元至XX银行户口(或其他支付方式及期限)。此费用将持续到孩子18周岁(有工作能力或完成学业等情况)。
三、夫妻的共同如下：
1. 房产位于，房产证字号为：号，归X方所有。
2. 汽车一辆，车牌为： 归X方所有。
3. 现金 元归X方所有。
4. …………
夫妻双方在婚后并未共同持有任何财产或已将个人财产进行了公平分配，故双方的财产均属于个人所有。
四、夫妻的债权债务问题：
1. 欠现金X元，由X方负责归还，与另一方无关。
2. ……
(如果没有债务存在，请写：夫妻关系存续期间，没有发生如何债权债务问题。)
五、其他要协议的内容：
………………
六、本协议共制作三份，其中男方和女方各持一份，第三份存档于婚姻登记机关。经过婚姻登记机关的审核并确认离婚生效。在办理房产过户时需要额外准备材料。
甲方
乙方
年月日
单方协议书模板 篇3
订协议人姓名： ，男，
身份证号码：
订协议人姓名： ，女，
身份证号码：
我们于某年某月某日登记结婚，但目前由于夫妻感情破裂，我们决定办理离婚手续，并已就离婚后的相关事宜达成以下协议：（接下来列出具体协议）
一、子女抚养安排：
儿子、女儿姓名： ，现年 周岁。
。
二、夫妻共同财产处理：
。
三、债权债务处理：
。
四、其他协议：
。
五、其他未尽事宜，由双方另行协商解决。
我们夫妻自愿解除婚姻关系，双方具有完全民事行为能力，且在协商中达成一致，同意按照以下协议进行安排，无其他异议。
本协议书自双方签名并经婚姻登记机关批准离婚之日起生效。
双方经过友好协商，达成以下协议。本协议书共三份，男女双方各执一份，另一份存于荔湾区婚姻登记处备案。
1. 婚姻登记：男女双方将于（日期）在荔湾区婚姻登记处进行婚姻登记。
2. 财产分割：男女双方已就个人财产、共同财产等问题达成一致意见，并自愿签订《夫妻共同财产协议书》作为本协议不可分割的附件。
3. 家庭生活：男女双方将共同维护家庭和睦、相互尊重、信任、支持、关爱和忠诚。
4. 子女教育：男女双方对子女教育有共同的理念，将共同承担子女教育责任，积极配合对子女进行健康、全面、科学的教育。
5. 离婚协议：如因任何原因需要离婚，男女双方应友好协商解决，签订离婚协议并依法办理离婚手续。
本协议自签订之日起生效，具有法律效力。
协议人签名：(男方) (女方)
协议时间：
当事人协议书签收：(男方) (女方)
解决事故协议书7篇
编辑为您准备了“解决事故协议书”相关内容敬请查看，建议您马上收藏此页面以便再次查看。在如今这个法治社会已逐渐完善的生活中，合同的重要性也愈发显而易见了。与公司签订合同为了拖欠工资可以告他，当然也是相互制约的。
解决事故协议书 篇1
标题：车辆事故私下解决协议书
引言：
车辆事故是日常生活中常见的问题，当发生车辆事故时，人们往往只关注事故的结果，而忽略了应对事故的方式。私下解决车辆事故的协议书是一种灵活且高效的方式，能够在保障双方权益的同时，减轻司法系统的负担。本文将详细就车辆事故私下解决协议书的内容和注意事项进行讲解，旨在引起人们对此方式的重视和认识。
一、协议书内容的安排
1. 事故的基本信息
在协议书中，双方应该详细记录事故的基本信息，包括事故发生地点、时间、天气等情况。这些信息对于后续的理赔和赔偿是非常重要的。
2. 双方责任的确认
在协议书中，双方应明确各自的责任，并进行公正的评估。这样可以避免一方在责任上推卸责任，从而保障双方的权益。如果需要，可以请专业的交通事故调查人员进行调查，以保证评估的公正性和客观性。
3. 赔偿金额的协商
协议书中，应包含对赔偿金额的协商。双方可根据事故的损失情况，合理确定赔偿金额。同时，也要特别注意，在确定赔偿金额时，应包括车辆的修理费、医疗费、精神损失费等多方面的损失。
4. 赔偿方式的选择
在协议书中，需要明确赔偿的方式。可以选择一次性支付赔偿款，也可以选择分期支付。为了避免赔偿过程中出现纠纷，最好在协议书中对分期支付的具体细则进行详细规定，包括分期金额和支付期限等。
5. 争议解决方式的约定
尽管双方通过协议书进行了私下解决，但是不排除在赔偿过程中出现分歧的可能。因此，在协议书中还应明确约定争议解决的方式，可以选择仲裁或调解等方式，以保障争议能够得到及时有效的解决。
二、需要注意的事项
1. 法律的适用
在私下解决车辆事故时，双方要确保协议书的内容符合当地法律法规的规定。协议书的内容应当符合合同法、交通法等相关法律法规的规定，才能够在法律上具有效力。
2. 证据的保全
在车辆事故发生后，双方应该及时保全相关证据。包括现场照片、事故报告、医疗记录等。这些证据将有助于在私下解决过程中确定责任和赔偿金额。
3. 协议书的签字
协议书是私下解决车辆事故的重要依据，因此，双方的签字是必不可少的。签字时应确认自己理解协议的条款，并自愿签署。如果有需要，可以请专业的律师对协议书进行审查，以确保双方的权益得到保护。
结语：
私下解决车辆事故的协议书是一种方便快捷的方式，可以减轻司法系统的负担，实现双方的共赢。通过对协议书内容的详细安排和注意事项的遵守，我们可以更好地维护自己的权益，保障事故的准确解决。因此，在面对车辆事故时，双方应当积极主动地选择私下解决的方式，并通过协议书明确各项事项，以实现有效的赔偿和维权。
解决事故协议书 篇2
甲方：_______
乙方：_______
_______年_______月_______日_______时_______分，于_______驾驶小客车(内乘_______)由西向东行至北京市_______区_______与_______国道交叉口西1.5公里处时，车辆驶入路北侧与路树相撞，造成_______抢救无效死亡。现于_______(甲方)与_______的六名近亲属(乙方)就_______死亡赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下死亡赔偿协议书范本：
一、甲方一次性支付给乙方六人死亡赔偿金、被扶养人生活费等共计贰拾贰万元(未包括丧葬费，丧葬费壹万五仟元已经在本协议签定前由_______支付给了_______的哥哥_______)。
二、甲方将上述贰拾贰万元于本协议签订后_______日内汇入乙方六人共同指定的银行帐号。帐号为：
三、上述费用支付给乙方六人后，由乙方六人内部自行分配、处理，其分配、处理的方式、后果与甲方无关。
四、甲方履行汇款义务后，乙方任何一人就此事保证不以任何形式、任何理由就_______死亡一事向甲方要求其他任何费用。
五、甲方履行汇款义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方共七人已经全文阅读并理解无误，甲乙双方共七人明白本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议，
九、本协议自甲乙双方共七人签字时生效。本协议一式七份，甲乙双方每人各执一份。
甲方：_______乙方：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
解决事故协议书 篇3
甲方：
乙方：
事故原因：
__年5月23日甲方驾驶客三轮摩托车载客时由于机车故障导致乙方身体受损，甲方当即把乙方送往医院观察治疗，__年7月2日乙方经治疗观察无大碍出院，甲乙双方经协商，自愿达成一次性赔偿协议，现依据国家法律和相关规定，对具体的赔偿事项和双方权利义务明确如下，双方须谨遵恪守：
1、甲乙双方依据交通事故处理的一般原则达成一次性赔偿协议，甲方一次性赔偿给乙方赔偿金6500元(大写：壹万陆仟伍佰元)，包括先前已经支付的医疗费用24446.90元(大写：贰万肆仟肆佰肆拾陆点玖零元)人民币。
2、乙方在收取甲方一次性损害赔偿金时，必须同时将所有的医疗费用票据、病案材料、其他费用票据、各相关证件等全部交付给甲方，并保证票据材料的真实性，由此造成的甲方向医院报销失效的，乙方应双倍退还甲方不实部分。在甲方向医院报销医疗费用时，乙方有义务协助甲方提供相关证件、票据等资料。
3、本协议的所有条款均是双方共同协商议定，非合同法所指明的一方所制定的格式文本，本协议自双方签字按手印后立即成立生效，双方均承诺且确认本协议是合法、真实、不可解除、不可撤销的民事合同，受法律保护，是一次性解决双方因交通事故所发生的法定各项损害赔偿纠纷的.法律文书，双方在协议中的承诺不能违背，如有违背，则违约方须向守约方支付违约金。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，两份均是协议正本，具有同等法律效力。
甲方(签字)：_____________乙方(签字)：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
解决事故协议书 篇4
赔偿人：________，男，26岁，汉族，车主，现住________，身份证号码：________
被赔偿人：________，男，56岁，汉族，农民，现住________，身份证号码：________
年 月 日，________在公路上骑摩托车正常行驶的过程中，________由于骑着自行车看牛导致岔道，不小心和________驾驶的摩托车相撞，致使xx受伤。________被撞伤后立即被________送到________医院住院治疗，经检查，是大腿骨处骨折受伤，住院________天后于 年 月 日好转出院。
经双方进行友好协商，达成一致，自愿达成以下赔偿交通事故协议条款：
一、由________赔偿________各项医疗费（不包含前期住院已经支付给________的医疗费）、残疾赔偿金、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、二次手术费、精神抚慰金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、鉴定费、自行车修理费、交通费等共计（总数额________元—已经支付的医疗费________元）=现在还需给付的金额________元；
二、以上款项一次性支付，支付后双方均不得反悔，________不得再追究________的任何责任，放弃对赔偿人的诉权；
三、双方再无其他争议。
四、本交通事故协议书范文一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
赔偿人：（签名）_____被赔偿人：（签名）_____
解决事故协议书 篇5
甲方：________，身份证号：________住址：________
乙方：________，身份证号：________住址：________
事故经过：
某年某月某日某时，________驾驶摩托车（牌号为），沿________路由________地向________地行驶，至________处时，由于下雨造成道路湿滑，________为避开行人________，但刹车不及，因此将________刮倒。________立即将________送至________医院进行检查、救治，经某某医院详细检查，确诊________并无大碍，只是（以医院的检查报告为准对伤情进行一个描述）。经过医院对________进行了一系列必要的处理后，________决定出院
现________、________双方经过充分协商，自愿达成如下和解协议：
1、________除支付________ 年 月 日至 年 月 日的医疗费外（以医院出具的收费单据为准），另行赔付________人民币________元（大写）。
2、本协议签订当日________需一次性将元的赔偿款全部支付给________。
3、本协议签订后，________与________之间再无其他任何纠纷，________及其代理人不得就本次事故所导致的损害向________主张任何权利。
4、本协议签订当日乙方需向甲方提供如下材料原件：
（1）门诊病例一份；住院、出院记录一份。
（2）医疗费收据（共计张，金额为元）。
本协议一式两份甲、乙双方各执一份，由双方各保留一份。
本协议自签订之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
解决事故协议书 篇6
（1）签订交通事故“私”协议书包括三个步骤：
A.填写“事故基本资料”内容。 先填写交通事故时间、地点和天气信息；然后当事人互相查验对方驾驶证及身份证住址、机动车牌号、车型和保险公司名称及保单号并如实填写；并由双方当事人签名确认。
B.在撤离现场之前务必填写“事故事实”并由双方当事人签名确认。
C.撤离现场后由当事人协商赔偿事宜，达成协议的填写“赔偿协议”内容，并由双方当事人签名确认。
（2）驾驶人员可以打印《当事人自行解决交通事故协议书》随车携带《当事人自行解决交通事故协议书》；没有携带协议书的，也可以自行书，但内容应当包括故发生的时间、地点、天气、当事人姓名、机动车驾驶证号、联系方式、机动车种类和号牌、保险凭证号、事故形态、碰撞部位、赔偿责任等内容。
《当事人自行解决交通事故协议书》说明 一、本市道路范围内发生机动车之间仅造成车辆损失且车辆尚能行驶的交通事故，当事人对交通事故事实及成因无争议，可自行协商处理，但有本通告第八条中第三十四、三十五、三十六项情形的，不适用自行协商处理。当事人之间自行协商损害赔偿事宜的，应首先填写事故事实以上部分内容后，可以即行撤离现场，恢复交通。
二、填写《当事人自行解决交通事故协议书》，要字迹工整、项目齐全，填写后交各方当事人。
三、时间一栏，使用阿拉伯数字，要精确到分。
四、地点一栏，填写至某区(县)、某路(或路口)、某街的具体地点。
五、代码A、B是指事故当事人。
六、姓名一栏，填写前须核对驾驶证等证件。
七、驾驶证档案编号或住址一栏，填写驾驶证档案编号或现住址。
八、电话一栏，填写随时可以联系的电话号码。
九、交通方式一栏，填写车种(如：大客、小货、小客等)。
十、车号一栏，填写前须核对车辆牌照和行驶证等证件，并如实填写。对于黑色牌照的号牌，应在号码后注明(黑牌)。
十一、保险公司名称或保险凭证号一栏，填写保险公司名称或者保险凭证号码。
十二、事故事实一栏，按照当事各方的过错行为，参照《通告》第八条中的规定，分别填写各方当事人过错序列号。当事人无过错的，在“当事人B 有”下划线上填写“没”字。填写完毕后当事人签名确认。
十三、在赔偿协议一栏，当事人达成赔偿协议的，在赔偿协议一栏签名处签名确认，并按下列方式填写：
(一)当事各方同意到保险公司办理索赔手续的，在“当事各方共同驾事故车到A保险公司办理索赔手续”后画“√”。
(二)当事各方同意修车的，在“ 日内”填写修复日期。
(三)当事各方达成赔款协议的，应在“事故损失费 元”处，填写赔偿数额(须大写)；在“付款情况 处”填写已付或未付。
十四、当事人在现场未达成赔偿协议的，可报警等候交通警察处理，或者持《当事人自行解决交通事故协议书》直接到人民法院提起民事诉讼。
解决事故协议书 篇7
原告方：_____________
被告方：_____________
原告______________________诉被告陕县汽车运输有限责任公司损害赔偿一案，经双方协商，已同意和解，现达成和解协议如下：
一、经原、被告双方协商确认，本案各项损害赔偿项目和费用为：死亡赔偿金______________________元、原告__________生活费______________________元、原告___________生活费______________________元、原告__________生活费______________________元、丧葬费______________________元、误工费______________________元、交通费______________________元、住宿费______________________元和货物运费损失______________________元。上述费用共计为人民币______________________整（小写：______________________元）。
现本着互谅互让的原则，综合考虑双方实际情况，原告方同意在上述所列损害赔偿费用的基础上进行适当核减，双方最终确定本案实际赔偿金额为人民币______________________整（小写：______________________元）。
二、上述损害赔偿费人民币______________________整（小写：______________________元）由乙方于本协议签订的同时一次性向甲方支付清结。如被告方未能按照本条约定及时足额支付损害赔偿费，则原定核减部分将不予核减，仍须按人民币______________________整（小写：______________________元）支付原告方赔偿费用。
三、本案法院诉讼费由原、被告双方各承担50%。因诉讼费已由原告方在本案起诉时即已预交，被告方同意于本协议签订的同时将所需承担的`诉讼费支付给原告方。
四、本协议经双方或其代理人签署后生效。一式三份，甲、乙双方各执一份，提交受诉人民法院备案一份。
甲方（签字）：______________________________
乙方（盖章）：___________________________________
代理人（签字）：____________________________
代理人（签字）：___________________________
日期：____________________________
交通事故解决协议书3
事故时间________________年___月___日___时___分
事故地点________________
a姓名________________
驾驶证档案编号或住址________________
电话________________
交通方式________________
车号______________
保险公司名称或保险凭证号____________
b姓名________________
驾驶证档案编号或住址________________
电话________________
交通方式________________
车号______________
保险公司名称或保险凭证号____________
事故事实：
当事人a由___向___行驶，当事人b由___向___行驶。因当事人a___有《通告》第八条第___项过错行为，当事人b___有《通告》第八条第___项过错行为，造成a车_________位置与b车____________位置接触。
当事人签字：a____________; b ____________
赔偿协议：
1、当事各方共同驾事故车辆到a方保险公司办理索赔手续。
2、当事人a同意______日内将当事人b车修复。
3、当事人a同意赔偿当事人b事故损失费_______________元(大写);付款情况_________。
当事人签字：a____________ ; b____________。
说明：
1、撤除现场前，当事人应当首先填写事故事实一栏以上的部分。填写完毕后当事人签名确认。
2、撤除现场后，协商赔偿事宜。达成赔偿协议后，当事人签名确认。
3、当事人对事故事实及成因有争议不即行撤离现场，或者协商赔偿事宜未达成协议的，应当迅速报警等候处理。
4、当事人未达成协议或达成协议一方不履行的，另一方当事人可持本《当事人自行解决协议书》直接到人民法院提起民事诉讼。